En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 11:00:00-04 | AM002AW1367903 | Sujeto Pasivo | Claudio González | Cursar Estado de Pago de Devolución de Retenciones, de la Obra Habilitación Terminal de Buses Interurbano Curacautín., por que comisión de recepción provisoria procedió a recibir con reserva, según el Ord 781 de Fecha 09 de junio de 2023, basándose en el artículo 168 del RCOP (la comisión procederá a recibirla con reservas, autorizando la devolución al contratista de las retenciones conforme se indica en el artículo 169) y así poder cerrar administrativamente el contrato. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo GONZÁLEZ | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudio González | |||||
| 2023-07-21 10:00:00-04 | AM005AW1363104 | Sujeto Pasivo | Carlos Gross | Petición de firmar recepción Municipal de Proyecto de Restauración Teatro Municipal de Iquique en circunstancias de no haber participado ni en la aprobación de las bases de licitación, resolución de la misma, asesoría arquitectónica y especialidades durante la ejecución de la obra, no obstante ser el Arquitecto y equipo del proyecto de restauración del Monumento Histórico. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisco Herrera Muñoz | |||||
| 2023-07-21 09:00:00-04 | AM005AW1361588 | Sujeto Pasivo | Victoria Gómez | A propósito de adjudicación de obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía" a Constructora Worner, se requiere reunión urgente en atención a resolución Nº4 /20223 de la Contraloría General de la República. Necesaria comunicación con la Directora para efectos de manifestar argumentos que desvirtúan lo señalado en la referida resolución y que comprometen el resultado de la obra en cuestión. | Ver Detalle | |
| 2023-07-17 11:00:00-04 | AM005AW1368176 | Sujeto Pasivo | Felipe Rodríguez | Para tratar temas relacionado con dos contratos de obra pública cuya administración recae en la Dirección de Arquitectura, a saber: (i) Construcción Jardín Infantil con Salas de Cuna El Alto, Arica (Código BIP 40026641-0) y (ii) Reposición con Relocalización del Reten Alemania, Antofagasta (Codigo BIP 40018228-0 ). Se pretende tratar el estatus de las solicitudes de reajuste así como la revisión, aprobación y pago de obras adicionales en ambas obras. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Merino | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Martinez | |||||
| 2023-07-05 15:00:00-04 | AM005AW1354209 | Sujeto Pasivo | Luis Bravo Herreros | Reprogramación de Etapas contrato Restauración Iglesia San Francisco de Barón, Valparaíso. | Ver Detalle | |
| 2023-07-05 12:00:00-04 | AM005AW1363271 | Sujeto Pasivo | Rodolfo Terrazas | Requerimos reunirnos con la autoridad debido al avance de diferentes iniciativas de proyectos en las cuales nuestra constructora ha formado parte del proceso. El objetivo de la reunión es saber la hoja de ruta de los proyectos y los elementos necesarios para su funcionamiento. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Emilio Salgado | |||||
| 2023-07-04 15:00:00-04 | AM005AW1355267 | Sujeto Pasivo | Ariel Levy Muñoz | TEMA: REAJUSTABILIDAD CONTRATOS COSAL CON MOP Y PALACIO PEREIRA | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ricardo Faúndez | |||||
| 2023-07-04 11:00:00-04 | AM005AW1352662 | Sujeto Pasivo | César Benítez | Solicitamos reunión para tratar el siguiente tema: Proceso Recepción Definitiva Hospital Alto Hospicio | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ignacio Elias Lopez | |||||
| Sujeto Pasivo | Alfonso Izquierdo | |||||
| Sujeto Pasivo | Christian Fuentes | |||||
| 2023-07-04 10:00:00-04 | AM005AW1352576 | Sujeto Pasivo | Tatiana Viveros | Información General | Ver Detalle | |
| 2023-07-04 10:00:00-04 | AM005AW1352656 | Sujeto Pasivo | José Benavente | Postulación hogar de Ancianos El Buen Samaritan, en comuna de Puente Alto, codigo BIP 40018432-8, fecha de postulación 17 de febrero de 2020, RATE FI. El Proyecto sería prioridad por la gobernación si es presentada por la Dirección de Arquitectura del MOP. Existe compromiso de financiamiento por parte de la gobernación del 50% del valor, ojalá presencial para mostrar Proyecto de Arquitectura ya elaborado. |
Ver Detalle | |
| 2023-06-12 10:00:00-04 | AM005AW1343022 | Sujeto Pasivo | Beatriz Buccicardi K. | Tema : Reconstrucción Concursos Públicos y Financiamientos de Colegios | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Manuel Agustín Infante Barros | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Fernández | |||||
| 2023-06-06 10:00:00-04 | AM005AW1345404 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Para los efectos de analizar la procedencia del reajuste DS MOP N°177, en razón de haber cumplido todos los requisitos para su aplicación, y habiéndose dictado la resolución de adjudicación en Diciembre de 2022 y que la demora hasta la toma de razón no fue responsabilidad nuestra. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Robert Worner Mujica | |||||
| 2023-05-30 09:30:00-04 | AM005AW1330834 | Sujeto Pasivo | FELIPE VICTORERO CASTAÑO | Revisión de convenio marco de colaboración entre MOP y CIM UC con nueva administración. Presentación del Centro para desarrollo de posibles de colaboración o actividades de transferencia. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisca Lorenzini | |||||
| Sujeto Pasivo | José Caamaño | |||||
| 2023-05-26 11:00:00-04 | AM005AW1343369 | Sujeto Pasivo | Raúl Muñoz | Reitera solicitud de audiencia para exponer a esta Dirección, situaciones reiteradas y arbitrarias de Agentes del Estado en la obstrucción de procesos relacionados a obra RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA LONDRES 38, que en nuestra calidad de consutores no permiten su cierre, nos afectan directamente ya que ha exedido tiempos de pagos y garantías. Este consultor ha dado respuestas a todos y cada uno de los requerimientos, algunos arbitrarios y con sólo ánimo funcionarista, que excede atrbuciones. Este consultor ha trabajado con el sólo fin de dar cumplimiento a obligaciones del ESTADO en materia de reparación a violaciones a DD.HH. , el que no puede recaer en un privado. Se pide audiencia para exponer situación , la que seguirá afectando al proceso en la eventual ejecución de obras, obligando a este consultor a desistir de patrocionio de permiso de edificación , o iniciar acciones legales necesarias para el término de consultoría y desvinculación del proyecto. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristóbal Valenzuela | |||||
| 2023-05-26 11:00:00-04 | AM005AW1335323 | Sujeto Pasivo | Raúl Muñoz | Situación consultoría diseño 1152-2-O118 RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA LONDRES 38 STGO, se solicita el término de consultoría. A la fecha, con permisos y autorizaciones otorgadas, no se entrega liquidación y término de contrato al consultor. Desde Regional no han sido específicos en indicar qué está pendiente, siendo infructuosa solicitud de audiencia con su director Regional, quien no aistió a audiencia solicitada AM005AW1316884 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristóbal Valenzuela | |||||
| 2023-05-22 09:30:00-04 | AM005AW1334279 | Sujeto Pasivo | Nicol Nicol Fuentes | Apoyo gratuito en elaboración de especificación técnica de proyectos. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daviz Vazquez | |||||
| 2023-05-18 09:30:00-04 | AM005AW1325081 | Sujeto Pasivo | María Barros | techos verdes en edificaciones del estado como estrategia de adaptación al cambio climático y al calor extremo ejecución de techos verdes en hospitales concesionados por el MOP ley de techos verdes |
Ver Detalle | |
| 2023-05-17 15:30:00-04 | AM005AW1334148 | Sujeto Pasivo | Juan José González Rodríguez | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS "REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO", COD.BIPN°30108083-0 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniel Alamos | |||||
| 2023-05-16 15:00:00-04 | AM005AW1330705 | Sujeto Pasivo | Enrique Rivera | Preentar a la Dirección de Arquitectura el programa de Arte Público que está desarrollando la Fundación Tiempos Nuevos en el Centro Interactivo de los Conocimientos / MIM en la comuna de la Granja, así también pesentar los líineamientos estratégicos de la institución. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Simón Pérez | |||||
| 2023-05-15 09:00:00-04 | AM005AW1327028 | Sujeto Pasivo | nicolas andres schultz | Deseamos donar anteproyectos, de manera no vinculante, de rehabilitación energética de infraestructura pública (edilicia) mediante la siguiente (VI) versión del concurso de arquitectura "Proyectar a Conciencia". En específico, deseamos saber sobre qué edificios públicos sería positivo contar con ideas/anteproyectos. Contamos con la cooperación de la Certificación de Edificios Sustentables del Instituto de la Construcción. | Ver Detalle | |
| 2023-05-09 15:30:00-04 | AM005AW1323062 | Sujeto Pasivo | María Puga | Solicitud apoyo para restauración fachadas monumento nacional Palacio de la Real Aduana, Bandera 361 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Angel Cabeza | |||||
| 2023-05-03 15:00:00-04 | AM005AW1320405 | Sujeto Pasivo | Javier González | Recurso Jerárquico en contra Ordinario Electrónico N°136, de 8 de marzo de 2023, del Director Regional (S) de Arquitectura MOP Tarapacá, con motivo de multas impuestas a la constructora Consorcio Hospital de Alto Hospicio por atraso en la recepción de la obra por un monto de $1.377.160.477.- El recurso de reposición fue acogido parcialmente por Resolución 40 de 6 de marzo de 2023. El objeto de la reunión es explicar el téngase presente ingresado a la Dirección Nacional el día de hoy | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisco Daniel Domeyko Agüero | |||||
| Sujeto Pasivo | Alfonso Izquierdo | |||||
| 2023-05-02 11:00:00-04 | AM005AW1318928 | Sujeto Pasivo | Javier de Vicente Sánchez | Obras PDI de Viña del Mar y Servicio Médico Legal. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisco Moreno | |||||
| 2023-05-02 10:00:00-04 | AM002AW1315541 | Sujeto Pasivo | Claudio González | APLICACION DE EVENTUALES MULTAS ASOCIADAS A LA OBRA “HABILITACIÓN TERMINAL DE BUSES INTERURBANO DE CURACAUTIN" | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo GONZÁLEZ | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudio González | |||||
| 2023-04-28 10:00:00-04 | AM001AW1305269 | Sujeto Pasivo | Lorena Farías | Buenos días, Solicitamos una audiencia con el equipo de arquitectura y construcción sustentable con el fin de entregar valiosa información técnica de nuevas tecnologías que colaboran con la exigencias y desarrollo de especificación técnica de los proyectos. Es una presentación técnica que no trata puntos comerciales y/o de venta, con el fin de que los profesionales del MOP conozcan al equipo técnico de Sherwin-Williams. Muchas gracias. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Felipe Bravo | |||||
| 2023-04-28 10:00:00-04 | AM005AW1305272 | Sujeto Pasivo | Lorena Farías | Buenos días, A través de la presente se solicita audiencia con los profesionales a cargo de arquitectura y construcción sustentable con el fin de entregar importante información respecto a avances tecnológicos de productos que entregan mayor eficiencia a los proyectos. La presentación es de carácter unicamente técnico que busca presentar al equipo técnico de Sherwin Williams para ser un agente de apoyo en el desarrollo de especificaciones técnicas y soluciones. Desde ya le agradecemos su buena disposción. Saludos! |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Felipe Bravo | |||||
| 2023-04-26 11:30:00-04 | AM002AW1301910 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Resolución Toma de razón 04 - Obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía" | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Robert Worner Mujica | |||||
| Sujeto Pasivo | Marc Thiele Worner | |||||
| 2023-04-19 15:00:00-04 | AM005AW1309724 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | TEMA: cárcel de Antofagasta | Ver Detalle | |
| 2023-04-19 13:00:00-04 | AM005AW1310768 | Sujeto Pasivo | Juan José González Rodríguez | RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO "REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO", CÓDIGO BIP N°30108083-0 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | |||||
| Sujeto Pasivo | Daniel Alamos | |||||
| 2023-04-14 10:00:00-04 | AM005AW1303358 | Sujeto Pasivo | Marcela Cubillos | Actualización de productos CHC, propuestos en las especificaciones técnicas emitidas por el MOP, que inducen a problemas con las constructoras. | Ver Detalle | |
| 2023-04-14 10:00:00-04 | AM005AW1306870 | Sujeto Pasivo | Marcela Cubillos | Presentación del área de especificación Institucional de la compañía, profundizando en materiales de alta eficiencia energética para revestimientos y elementos sanitarios, exponiendo las ultimas actualizaciones de los mismos. Generando una charla técnica, normativa y actualizada al día de hoy. |
Ver Detalle | |
| 2023-04-13 10:30:00-04 | AM005AW1305548 | Sujeto Pasivo | Raul Aguilera | Estimado (a), Se solicita audiencia con la Directora Nacional de Arquitectura -o con quien esta derive, pero dentro de la Dirección Nacional de Arquitectura- para avanzar en el cumplimiento del Dictamen N°E267928 de fecha de 18 de octubre de 2022 que emitió la Contraloría General de la República, respecto del Contrato "Construcción Teatro Regional del Bíobio" en que se ordenó la devolución a nuestra representada del saldo de las garantías ejecutadas por alrededor de UF 17.800. Desde la fecha de emisión del referido dictamen, se han realizado distintas gestiones ante la Dirección de Arquitectura del Bío Bío, sin que a la fecha -habiendo transcurrido meses- se haya cumplido con lo ordenado por la Contraloría General de la República, razón por la cual solicitamos la audiencia con su superior jerárquico según el ordenamiento legal para tratar este asunto (Dirección Nacional). A la audiencia comparecerán los principales representantes de la empresa (El Director Pablo Ivelic, el Gerente General Raúl Aguilera, el Fiscal Juan Pablo Suffiotti asi como los abogados Hernán Flesichmann y Juan Zulic, quienes asesoran a la empresa). Saludos cordiales, En particular, se encuentra pendiente de devolución el monto aproximado de |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Ivelic | |||||
| Sujeto Pasivo | Hernán Javier Fleischmann Chadwick | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Pablo SUFFIOTTI | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Zulic | |||||
| 2023-04-06 11:00:00-04 | AM005AW1303384 | Sujeto Pasivo | Victoria Basilacos | Convenios específicos para asesorías entre Instituciones Públicas El objetivo es realizar una serie de reuniones con instituciones públicas, para dar a conocer una nueva herramienta que se publicó hace 3 años aprox: la Ley de Universidades. En resumen, se trata de un Convenio, mediante Trato Directo, por Ley de Universidades que permite contrataciones más rápidas, de asesorías; por ejemplo, si requieren una mecánica de suelos, una asesoría de Inspección de Obras, ensayos, peritajes, o lo que sea, nos solicitan una cotización y si están de acuerdo, se puede aplicar el Convenio citado. Como IDIEM, organismo dependiente de la Universidad de Chile, trabajamos mucho con el Estado y los Ministerios, tenemos Asesorías de todo tipo y estamos dando a conocer sobre esta nueva Ley para que se tome conocimiento y en caso de requerirla, la puedan utilizar. |
Ver Detalle | |
| 2023-04-06 11:00:00-04 | AM005AW1305927 | Sujeto Pasivo | Victoria Basilacos | Convenios específicos para asesorías entre Instituciones Públicas El objetivo es realizar una serie de reuniones con instituciones públicas, para dar a conocer una nueva herramienta que se publicó hace 3 años aprox: la Ley de Universidades. En resumen, se trata de un Convenio, mediante Trato Directo, por Ley de Universidades que permite contrataciones más rápidas, de asesorías; por ejemplo, si requieren una mecánica de suelos, una asesoría de Inspección de Obras, ensayos, peritajes, o lo que sea, nos solicitan una cotización y si están de acuerdo, se puede aplicar el Convenio citado. Como IDIEM, organismo dependiente de la Universidad de Chile, trabajamos mucho con el Estado y los Ministerios, tenemos Asesorías de todo tipo y estamos dando a conocer sobre esta nueva Ley para que se tome conocimiento y en caso de requerirla, la puedan utilizar. |
Ver Detalle | |
| 2023-04-04 12:00:00-04 | AM002AW1311421 | Sujeto Pasivo | Carlos Bascou | Continuidad del Contrato Restauración Intendencia Regional del Maule y empresa Basco formada en 1990” | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | PATRICK MIHALICKA | |||||
| 2023-03-31 09:30:00-03 | AM005AW1305596 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Contrato "Conservación Casa Pauly, Puerto Montt" - Presentación para la determinación de los Gastos Generales del contrato. - Desfinanciamiento del contrato. - Presentación regional que se envió a ustedes. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Navarro | |||||
| 2023-03-30 10:00:00-03 | AM005AW1305248 | Sujeto Pasivo | María Díaz De La Fuente | Buen día equipo DA MOP, Junto con saludar y desear una buena semana les escribe Soledad Díaz de la Fuente de fundación Aldea, organizadores de Open House Santiago (OH! Stgo), evento internacional de celebración de la ciudad contemporánea el cual se realiza anualmente desde 2017 y reúne a más de 50 ciudades de 5 continentes. Este año está financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y se realizará entre el 17 y 27 de agosto 2023. Los objetivos de este evento son reflexionar, disfrutar y aprender in situ sobre buenas prácticas en arquitectura, diseño urbano, ingeniería y medio ambiente, así como conocer iniciativas vinculadas a la puesta en valor de las diversas memorias que son parte de nuestra ciudad. En particular escribo ya que este año la temática del festival es La ciudad y sus memorias, con el fin de reflexionar sobre el rol de la memoria y el olvido en la construcción de nuestros entornos y de la ciudadanía. En este marco quisieramos realizar visitas a Torre Villavicencio y otros lugares que MOP esté trabajando en la RM. Con el fin de entregarles más detalles y coordinar en conjunto una posible colaboración quedamos disponibles para reunirnos. Desde ya agradecemos su disponibilidad, |
Ver Detalle | |
| 2023-03-28 15:00:00-03 | AM005AW1304677 | Sujeto Pasivo | Javier de Vicente Sánchez | Obra Reposición Edificio Central Servicio Médico Legal Nacional. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisco Moreno | |||||
| 2023-03-23 11:00:00-03 | AM005AW1297244 | Sujeto Pasivo | YVES GASTON BESANC,ON PRATS | Presentación protocolar de las Asociación de Oficina de Arquitectos de Chile, a la nueva directora nacional de arquitectura Loreto Wahr | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marisol Rojas | |||||
| Sujeto Pasivo | Mónica Alvarez De Oro | |||||
| Sujeto Pasivo | Pablo Jordán | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Undurraga | |||||
| 2023-03-17 11:00:00-03 | AM005AW1288728 | Sujeto Pasivo | Patricio Browne | Cartera de proyectos de la Dirección de Arquitectura | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Maria Jose Martinez Gertner | |||||
| 2023-03-17 09:30:00-03 | AM005AW1290542 | Sujeto Pasivo | GRACIA MARÍA ISABEL VALDÉS SOUBLETTE | Informar sobre la vulnerable situación del Monumento Nacional tras la pandemia, su crisis financiera y el interés de firmar un convenio tripartito para postular a fondos del Ministerio de Obras Públicas para su manutención. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | GHISLAINE ASFURA JIMÉNEZ | |||||
| Sujeto Pasivo | Myriam Barrientos Díaz | |||||
| 2023-03-13 14:00:00-03 | AM002AW1282693 | Sujeto Pasivo | Ariel Levy Muñoz | reajuste polinómico D177 en obras (Arquitectura y DOH) MOP con Cosal | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Aguilar Roldan | |||||
| Sujeto Pasivo | Ricardo Faúndez | |||||
| 2023-03-06 17:30:00-03 | AM005AW1290906 | Sujeto Pasivo | César Benítez | Tema de la reunión: Apertura al Público Hospital Alto Hospicio | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ignacio Elias Lopez | |||||
| Sujeto Pasivo | Alfonso Izquierdo | |||||
| 2023-03-03 11:00:00-03 | AM005AW1282572 | Sujeto Pasivo | Francisca Rochet | Situación económica crítica por demora en las gestiones de aplicación de Mecanismo de Reajuste aprobado por el Decreto Supremo MOP Nº177 del 17.10.2022, relativo a las obras Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago, Restauración Arquitectónica Teatro Municipal de Iquique y Restauración Museo Municipal de Mejillones. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Javier Latorre | |||||
| Sujeto Pasivo | Carolina Parraguez | |||||
| 2023-03-03 11:00:00-03 | AM005AW1277926 | Sujeto Pasivo | Francisca Rochet | Situación económica crítica por demora en las gestiones de aplicación de Mecanismo de Reajuste aprobado por el Decreto Supremo MOP N°177 del 17.10.2022, relativo a las obras Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago, Restauración Arquitectónica Teatro Municipal de Iquique y Restauración Museo Municipal de Mejillones. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Javier Latorre | |||||
| Sujeto Pasivo | Carolina Parraguez | |||||
| 2023-02-10 15:00:00-03 | AM005AW1277860 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | TEMA: Pago de reajustes construcción centro penitenciario Antofagasta | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ramon Astor | |||||
| 2023-02-10 15:00:00-03 | AM005AW1274018 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | COBROS PENDIENTES DE LA CARCEL DE ANTOFAGASTA | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ramon Astor | |||||
| Sujeto Pasivo | FRANCISCO LOPEZ | |||||